今天辩护律师网小编为大家分享法律知识，涉及民事、婚姻、经济、合同纠纷、刑事辩护中遇到的相关问题免费帮大家提供法律咨询！

这几天不少网友都在问：

www.zikaoonline.com

挡土墙工程承包合同模板（砌砖施工简单合同）方面的法律知识，小编也是查阅很多资料，整理了相关方面的答案，大家可以参考一下,

通常情况下，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。那么工程承包协议书怎么写呢？接下来找法网小编就来为大家解答。

一、工程承包协议书怎么写

发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条　工程概况

1、工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

2、工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

3、工程计划批准单位及文号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

4、工程范围和内容：全部工程建筑面积＿＿＿＿＿＿平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）

第二条　工程期限

1、本工程合同总工期为＿＿＿天（日历天从开工之日算起）。

2、本工程开工日期＿＿＿年＿＿月＿＿日，竣工日期＿＿＿年＿＿月＿＿日。

3、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

第三条　工程合同总价

1、本工程合同总价为人民币＿＿＿＿＿＿元。

2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：

（1）合同总价内经双方确认的暂估价变化；

（2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化；

（3）重大设计发生变更。

第四条　材料、设备供应

1、本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方协商按附件第＿＿办理。

2、材料、设备供应范围的划分和检验：

（1）进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机产品，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。

（2）成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏。

第五条　工程质量和检查验收

1、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

2、发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知承包方其姓名、身份、所承担的任务。

3、承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。

第六条　施工设计变更

1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，发包方、承包方均不得擅自修改。

2、施工图的重大修改变更，必须经原批准、设计单位同意，并于修改前＿＿天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。

第七条　双方负责事项

1、发包方

（1）办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料；

第八条　工程价款的支付与结算

1、本合同签订后＿＿日内，发包方支付不少于合同总价的（或当年投资的）＿＿％的预付款，计人民币＿＿＿万元。

2、发包方收到承包方工程进度月报后，必须在＿＿日内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到总合同总价的＿＿％时，逐步按比例开始扣回预付款（或抵作工程进度款）。

第九条　违约责任与奖励规定

1、承包方的责任

（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的＿＿％偿付逾期违约金。

（2）工程交付时间不符合规定，按合同总价的＿＿％偿付逾期违约金。

第十条　争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门时，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第十一条　特殊条款

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

第十二条　附则

其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

发包方（盖章）：　承包方（盖章）：　鉴（公）证意见

地址：　地址：　经办人

法定代表人（签名）：　法定代表人（签名）：　鉴（公）证机关（章）

委托代理人（签名）：　委托代理人（签名）：

开户银行：　开户银行：

帐号：　帐号：

电话：　电话：

电挂：　电挂：

邮政编码：　邮政编码：

签约日期：　年　月　日

签约地点：＿＿＿＿＿

年　月　日

有效期限　至

年　月　日

，综上所述呢，我们可以了解到施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

房屋租赁合同纠纷起诉状（租房纠纷起诉状模板范文）

原告：黎××，男，汉族，1969年11月11日出生，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXX，住址：黑龙江省××市XXX县××镇XXX村组××路5号。联系方式：137XXXXXXXXX

被告：赵××，女，1971年4月10日出生，公民身份证号码×××××××××××，住址：黑龙江省××市××县XX镇XXX村组路11号。

联系方式：135XXXXXXXXXX

案由：房屋租赁合同纠纷。

诉讼请求：

一、要求判令解除原、被告之间签订的《哈尔滨市房屋租赁合同》；

二、要求判令两被告返还租用房屋；

三、要求判令两被告支付房屋租金人民币XXXXX元；

四、要求判令两被告支付迟延支付租金的违约金人民币XXXX元（按每天所欠租金的3‰暂计至起诉之日，实际要求计算至被告履行之日）；

五、要求判令被告支付房屋使用费人民币XXXX元（暂计至2009年6月15日，实际要求计算至被告返还房屋之日）；

六、要求判令两被告支付使用承租房屋产生的水、电和燃气等费用（暂计）人民币XXXX XX元（实际要求计算至被告返还所占用房屋之日）；

七、要求判令两被告支付物业管理费人民币XXXX元（2009年01月至6月15日的费用，实际要求计算至被告返还占用房屋之日）；

八、本案诉讼费用由被告承担。

事实与理由

2008年1月13日，被告因（饭店）店铺经营需要而与原告签订《哈尔滨市房屋租赁》，合同约定：原告将其位于道里区xxx镇xxx北路xxx号、XXX号和XXX号的房屋（以下简称“该房屋”）租赁给被告赵xx。该房屋的租期为2008年1月13日至2013年6月15日止，其中，2008年1月13日至2008年2月31日为免租期。该房屋月租金为人民币XXXX元（大写XXX元整），且该租金自合同签订之日起12个月内不变。另外，月租金的支付方式为：租金按每三个月为一期支付，被告本合同签订后7个工作日内支付首期租金，以后支付时间为每年的XX月份的20日前。被告逾期支付租金的，逾期一日，则每日按应付未付部分的3‰支付违约金。此外，租赁期间，使用该房屋所发生的水、电、燃气、通讯、设备和物业管理等费用由被告承担。

合同签订后，被告在租赁期内未按期支付租金和水、电、燃气、物业管理等费用,已构成根本性违约，严重损害原告合法权益。经原告多次催讨后，被告仍未支付上述费用。因此，根据《哈尔滨市房屋租赁合同》第X条第X款之规定，原告于2011年1月13日发出《解除合同通知书》。

综上，原告为维护自己的合法权益，特诉至贵院，请依法支持原告诉讼请求。

此致

黑龙江省哈尔滨道里区人民法院

具状人：黎XX

XXXX年 X 月X 日

WwW.bianhuLvshi.COM辩护律师网提供法律问题咨询,法律知识查询,律师查询,律所查询,裁判文书查询,法律法规查询,代理诉讼,文书合同范文,仲裁,公证等服务。